当前位置:>主页 > 二建实务 > 正文
2014年二级建造师法规考试真题
发布时间:2015-11-06 09:11发布者:文翰教务部  

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
 
1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是( )。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构 
 
2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购,由于缺货,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况。,关于甲、乙行为的说法,正确的是( )。
A.乙的行为属于法定代理 
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝,应由乙承担付款义务 
D.甲应承担付款义务
 
3.根据《物权法》,土地承包经营权属于( )。
A.所有权 
B.用益物权 
C.担保物权 
D.准物权
 
4.关于不动产物权设立的说法,正确的是( )。
A.经依法登记,发生设立效力
B.合同签字盖章,发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权必须登记
D.未经登记,不动产交易合同无效
 
5.工程建设中使用的计算机软件是( )保护客体,受知识产权保护。
A.专利权 
B.商标权 
C.著作权 
D.发明权
 
6.根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是( )。
A.厂房 
B.可转让的专利权
C.生产原材料 
D.公立幼儿园的教育设施
 
7.根据《物权法》,下列财产不可以抵押的是( )。
A.生产设备 
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物 
D.集体所有的宅基地
 
8.某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担( )。
A.违约责任 
B.行政处分 
C.行政处罚 
D.交纳罚金
 
9.根据《建筑法》,开工报告制度是指( )。
A.政府主管部门的一种行政审批制度
B.建设单位对施工企业开工条件的确认
C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认
D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认
 
10.根据《建筑工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工,应对( )处以罚款。
A.勘察单位 
B.建设单位和施工企业
C.设计单位 
D.建设单位和监理单位
 
11.建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程,情节严重的,其可能受到的最严重的行政处罚是( )。
A.责令改正,没收违法所得 
B.降低资质等级
C.吊销资质证书 
D.处以罚款
 
12.关于二级注册建造师执业的说法,正确的是( )。
A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人
B.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业
C.可以担任二级及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理
D.不得在一级建筑业企业执业
 
13.注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的,一经发现( )。
A.立即吊销其注册建造师证书
B.立即取消其继续教育记录,记入不良信用记录,对社会公布
C.立即注销其建造师资格证书
D.处以1万元罚款
 
14.下列建设项目中,属于依法应当进行公开招标范围的是( )。
A.涉及国家安全、国家秘密的项目 
B.使用企业事业单位自有资金的项目
C.使用上市公司资金的项目 
D.使用各级财政预算资金的项目
 
15.建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行项目审批手续;⑤开标、评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是( )。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧ 
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧ 
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
 
16.在招标投标过程中,投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当( )。
A.及时书面告知招标人 
B.撤回投标
C.提高投标保证金额 
D.撤销投标
 
17.某建设工程项目施工招标,甲公司和乙公司均参与投标,并都委托了丙单位办理投标事宜,甲、乙的行为属于( )。
A.联合投标 
B.合法投标 
C.独立投标 
D.串通投标
 
18.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在( )提出。
A.中标候选人公示期间 
B.中标通知书发出之后
C.合同谈判期间 
D.评标报告提交之前
 
19.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括( )。
A.由招标行政主管部门责令改正并处罚金
B.由工商行政管理机关吊销营业执照
C.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格
D.构成犯罪的,有关责任人和单位要承担相应的刑事责任
 
20.关于建筑工程施工分包行为的说法,正确的是( )。
A.个人可以承揽分包工程业务
B.建设单位有权直接指定分包工程承包人
C.建设单位推荐的分包单位,总承包单位无权拒绝
D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的,视同转包
 
21.某建设工程硬目公开招标,甲公司借用乙公司资质证书承揽工程,获得中标,但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法,正确的是( )。
A.甲与乙属于联合体投标
B.实际施工并造成损失的是甲,与乙无关
C.投标人是乙,只能由乙承担赔偿责任
D.甲、乙应承担连带赔偿责任
 
22.下列建设工程不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是( )。
A.超越本单位资质等级承揽工程的
B.以他人名义承揽工程的
C.施工中偷工减料的
D.将工程转包的
 
23.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法,正确的是( )。
A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年
B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月
 
24.以市场主导,以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是( )。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
 
25.根据《合同法》,应当采用书面形式的合同是( )。
A.设备租赁合同 
B.建设工程合同
C.承揽合同 
D.货物买卖合同
 
26.发包人发生以下情形,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同,人民法院应予支持的是( )。
A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工
B.拖欠垫资利息
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.延迟交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
 
27.关于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF - 2013一0201)适用的说法,正确的是( )。
A.当事人必须采用示范文本
B.采用示范文本是合同成立的前提
C.供当事人订立合同时参考
D.不采用示范文本,合同无效
 
28.根据《劳动合同法>,劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的( )并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A.60% 
B.75%
C. 80% 
D.90%
 
29.某矿山企业的如下工作安排中,不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是( )。
A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表
B.未对未成年工进行定期健康检查 
C.安排女职工王某从事井下作业
D.安排未成年工进行井下作业
 
30.根据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付( )倍的工资。
A.1.5 
B.2 
C.3 
D.4
 
31.下列行为中不符合承揽合同特征的是( )。
A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作
B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理
D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成
 
32.下列变更中,属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是( )。
A.采购数量变更 
B.公司名称变更
C.合同签约人员变更 
D.公司法定代表人变更
 
33.关于租赁合同特征的说法,正确的是( )。
A.租赁合同是单务合同
B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件
C.出租方转移租赁物的所有权
D.承租人获得租赁物的使用收益权
 
34.关于施工合同特征的说法,错误的是( )。
A.施工合同是双务合同 
B.施工合同是要式合同
C.施工合同客体是工程 
D.施工合同是有偿合同
 
35.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同,由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故,致使货物受损,无法按期交货。关于责任承担的说法,正确的是( )。
A.丙应向甲承担违约责任 
B.甲只能向丁主张损害赔偿
C.丙应向乙承担违约责任 
D.乙应自行承担货物损失
 
36.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》,建筑施工场界环境噪声排放限值为( )。
A.昼间60 dB(A),夜间50 dB(A)
B.昼间65 dB(A),夜间50 dB(A)
C.昼间70 dB(A),夜间55 dB(A)
D.昼间75 dB(A),夜间60 dB(A)
 
37.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口,将废水直接排入水沟,致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是( )。
A.该村的村民委员会 
B.建设行政主管部门
C.环保行政主管部门 
D.规划行政主管部门
 
38.关于我国节约能源法律、法规及相关规定,说法错误的是( )。
A.任何单位不得对能源消费实行包费制
B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的,才能颁发施工许可证
C.建筑工程保温材料的安装采取监理工程师后签字确认制
D.建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准,不得出具竣工验收合格报告
 
39.根据《民用建筑节能条例》,注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府建设主管部门责令停业执业( ),情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,5年内不得注册。
A.3个月以上6个月以下 
B.3个月以上1年以下
C.6个月以上2年以下 
D.1年以上3年以下
 
40.施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交,或者未按照规定移交拣选文物,情节严重但尚不构成犯罪的,可处以( )罚款。
A.1千元以上1万元以下 
B.5千元以上5万元以下
C.1万元以上10万元以下 
D.5万元以上50万元以下
 
41.工程项目质量安全第一负责人是( )。
A.总经理 
B.部门经理 
C.安全经理 
D.项目经理
 
42.施工企业项目经理未履行安全生产管理职责,被施以刑罚,依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人、该期间的起算时间为( )。
A.犯罪行为发生之日 
B.刑罚执行完毕之日
C.案件移送审查之日 
D.刑事判决生效之日
 
43.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由( )承担举证责任。
A.职工 
B.鉴定机构 
C.劳动部门 
D.用人单位
 
44.施工企业不执行公安部门作出的停工决定,由( )强制执行。
A.建设单位 
B.人民法院
C.建设行政主管部门 
D.公安部门
 
45.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守,其受到的处理不包括( )。
A.撤职 
B.降职 
C.刑罚 
D.行政拘留
 
46.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,应当报废的起重机械是( )。
A.需大修才能达到安全技术标准的 
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.无安全技术档案的 
D.无齐全有效的安全保护装置的
 
47.涉及结构安全的材料,见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的( )。
A. 30% 
B.50% 
C.75% 
D.80%
 
48.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由( )复检。
A.双方共同认可的检测机构
B.原检测机构
C.上级检测机构
D.建设行政主管部门指定的监测机构
 
49.监理单位重新检查已隐蔽部位,检查结果合格,说法正确的是( )。
A.费用由施工企业承担 
B.工期不予顺延
C.视为建设单位违约 
D.施工企业可主张合理利润
 
50.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的,,施工企业与使用本企业名义施工的单位承担( )。
A.按份责任 
B.连带责任 
C.补充责任 
D.公平责任
 
51.某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法,正确的是( )。
A.应当自行委托监理单位
B.应当招标选择监理单位
C.可不委托监理单位
D.应当由建设主管部门指定监理单位
 
52.下列单位中,属于建设工程竣工验收主体的是( )。
A.质量检测站 
B.项目咨询单位
C.监理单位 
D.建设行政主管部门
 
53.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照( )建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地 
B.履行时的签约地
C.履行时的项目所在地 
D.签约时的项目所在地
 
54.某有独立请求权的第三人,因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明生效判决的部分内容错误,损害其民事权益,则该第三人行使撤销之诉的法定期间是( )个月。
A.24 
B.18 
C.12 
D.6
 
55.诉讼时效期间应当从( )起计算。
A.侵害行为停止时
B.当事人知道或应当知道权利被侵害时
C.当事人权利被侵害并产生损害后果时
D.当事人提起赔偿主张之日
 
56.各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为( )。
A.必须向同级人民法院提出检察建议
B.有权向同级人民法院提出检察建议
C.必须向上一级人民法院提出检察建议
D.有权向上级人民法院提出检察建议
 
57.下列有关仲裁的事项中,不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是( )。
A.仲裁事项 
B.选定的裁委员会
C.请求仲裁的意思表示 
D.仲裁裁决的效力
 
58.根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》,当事人申请执行仲裁裁决的案件,由( )管辖。
A.仲裁机构所在地中级人民法院
B.仲裁机构所在地高级人民法院
C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院
D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院
 
59.下列法律文书中,属于可以强制执行的是( )。
A.双方签收的人民法院调解书
B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书
C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书
D.-方拒绝签收的仲裁调解书
 
60.某工地施工扬尘严重,市环保局接到群众举报并进行查实后,依法对施工企业作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚金额过高,可以向( )申请行政复议。
A.市环保局 
B.省建设厅 
C.市人民政府 
D.省人民政府
 
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
 
61.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定>,关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括( )。
A.防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理等水利项目
B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目
C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目
D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目
E.生态环境保护项目 
 
62.根据《招标投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,其( )应当报项目审批、核准部门审批、核准。 
A.招标范围 
B.招标文件 
C.招标方式 
D.招标组织形式
E.招标代理机构
 
63.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》,投标文件应当包括( )。
A.招标管理机构
B.已标价工程量清单
C.拟转包项目情况表
D.资格审查资料
E.施工组织设计
 
64.下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有( )。
A.使用伪造、编造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩’
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
 
65.下列建设工程招标投标行为中,属于投标人不正当竞争行为的有( )。
A.投标人相互串通投标 
B.投标人与招标人串通投标
C.招标人操纵中标
D.投标人以他人名义投标
E.投标人以高于市场定价的报价竞标
 
66.根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》,关于招标项目的说法正确的有( )。
A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人
B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目。排名第一的中标候选人为中标人
E.招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
 
67.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违法法律规定,对中标结果造成实质性影响,且不能采取补救措施予以纠正的,应( )。
A.认定招标、投标、中标无效
B.依法重新招标
C.依法重新评标
D.由行政监督部门接管剩余招标投标工作
E.依法禁止就该项目再次招标
 
68.关于合同成立时间的说法,正确的是( )。
A.合同书自双方签字时成立 
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立 
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
 
69.合同未约定违约责任,当事人一方不履行合同义务的,违约方应当承担的违约责任有( )。
A.赔礼道歉 
B.继续履行
C.赔偿损失 
D.采取补救措施
E.支付违约金
 
70.下列建设工程合同中,属于无效合同的有( )。
A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同
B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
C.建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同
D.分包单位胁迫施工企业订立的合同
E.建设单位为逃税而订立的施工合同
 
71.下列合同中,属于可变更、可撤销合同的有( )。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同
C.建设单位为洗钱而订立的施工合同 、
D.显失公平的合同
E.-方乘人之危与他人订立的合同
 
72.下列责任中,属于违约责任的承担方式的有( )。
A.定金 
B.罚金 
C.违约金 
D.罚款   
E.消除危险
 
73.根据《劳动合同法》,用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有( )。
A.约定专业技术培训服务违约金 
B.扣押居民身份证
C.签订竞业限制协议书 
D.扣押职业资格证
E.要求提供担保
 
74.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有( )。
A.严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的
C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的
D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的
 
75.施工作业人员享有的主要安全生产权利有( )。
A.建议权 
B.检举权
C.收益权 
D.获得工伤保险赔偿权
E.紧急避险权
 
76.生产安全事故等级划分的主要因素有( )。
A.政治 
B.心理 
C.人身 
D.主观恶意
E.经济
 
77.工程监理单位的主要安全责任有( )。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域地下管线
B.组织抢救生产安全事故
C.审查专项施工方案
D.对施工安全事故隐患要求整改
E.及时报告生产安全事故
 
78.根据《建设工程质量管理条例》,竣工验收应当具备的条件有( )。
A.有完整的技术档案 
B.完成工程结算备案
C.有主要建筑材料的进场试验报告 
D.有设计单位签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的质量保修书
 
79.根据《建设工程质量管理条例>,法定质量保修范围有( )。
A.土石方工程
B.地基基础工程
C.电气管线工程
D.景观绿化工程
E.屋面防水工程
 
80.根据《民事诉讼法》,属于广义民事诉讼当事人的有( )。
A.第三人 
B.刑事附带民事案件自诉人
C.辩护人
D.原告与被告
E.共同诉讼人
 

参考答案及解析
 
一、单项选择题 
1.B 
【解析】项目经理不具备法人资格,但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。
2.D
【解析】题中的代理属于表见代理。此代理行为有效,所以甲应承担付款义务。
3.B
【解析】用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 
4.A
【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭。应当依法按照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力、经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。
5.C
【解析】未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品,计算机软件及其他作品的,属于侵犯著作权罪。因此计算机软件属于著作权的保护客体。
6.D 
【解析】担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施。医疗设施和其他社会设施不得进行抵押。
7.D
【解析】耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
8.A
【解析】供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同违约的内容,应当承担违约责任赔偿损失。
9.A
【解析】建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府 建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。因此,<建筑法》中的开工报告制度属政府主管部门的一种行政审批制度。
10.B
【解析】对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。 
11. C
【解析】建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
12. C
【解析】建造师既可以在施工单位担任项目经理职务,也可以在勘察、设计、建立、招标代理、造价咨询等单位执业。二级建造师担任二级以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理。不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人,除非:(1)同意工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停止超过120天,经建设单位同意。
13. B
【解析】对应采用弄虚作假等手段取得证书的,一经发现,立即取消其继续教育资格,并记入不良信用记录,对社会公布。
14.D
【解析】各级财政预算资金的项目属于用国有资金投资的项目,应当进行公开招标。
15. D
【解析】招标的基本程序:履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书(发布之后才会发售招标文件)、资格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。
16.A
【解析】招标人发生合并、分立、破产等重大变化时,其履约能力可能发生重大变化,不再符合招标项目的具体要求。依据《招标投标法实施条例》,投标人发生前述重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。
17. D
【解析】视为投标人相互串通投标的情形包括:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。甲公司和乙公司均参与投标,并委托了丙单位办理投标事宜,则丙单位对甲乙双方的投标报价、投标方案等实质性内容知悉,应视为甲公司和乙公司串通投标。
18. A
【解析】《招标投标法实施条例》规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间提出。
19.A
【解析】投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其l~2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
20. D
【解析】严禁个人承揽分包工程业务。建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位,总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。
21.D
【解析】对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
22. A
【解析】未取得资质证书承揽工程,或超越本单位资质等级承揽工程的,应该被认定为施工单位的不良行为记录。
23. A
【解析】建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内,公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。
24.B
【解析】社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导,以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价。
25.B
【解析】《合同法》明确规定,建设工程合同应当采用书面形式。
26. A
【解析】发包人具有下列情况之一,只是承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。
27.C
【解析】合同示范文本非强制使用。合同示范文本依其性质,不适合强制当事人使用。合同成立的主要要件为双方意思表示一致,不能以示范文本为其成立或生效的前提。
28. C
【解析】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于单位所在地的最低工资标准。
29. A
【解析】《劳动法》规定,禁止安排女职工从事井下作业;对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动;用人单位应对未成年工定期进行健康检查;不得安排未成年工从事矿山井下工作。
30.B
【解析】用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付2倍的工资。
31.D
【解析】如果经过定做人的同意承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人,但是其工作成果承揽人还是要负责。
32.A
【解析】采购数量变更属于合同实质内容的变更,需要经过合同当事人双方协商一致。
33.D
【解析】租赁合同属于双务合同。租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件。承租人的目的是取得租赁物的使用收益权,出租人只转让租赁物的使用收益权,不转让其所有权。
34.C
【解析】施工合同的客体要根据合同签订的内容来确定,可以是工程项目本身,也可以是劳务服务。
35.C
【解析】多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同,对全程运输享有承运人的权利,承担承运人的义务。多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任,但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。丙为多式联运经营人。
36.C
【解析】建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70 dB,夜间55 dB。
37.C
【解析】对于水污染,县级以上地方政府或环保行政主管部门有权作出行政罚款。
38. C
【解析】未经监理工程师签字,墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
39.B
【解析】注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的,由县级以上人民政府主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,有颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,5年内不予注册。
40.B
【解析】题中所述行为不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物,情节严重的,处5 000元以上5万元以下的罚款。
41. D
【解析】项目负责人是工程质量安全管理的第一负责人,应对工程项目落实带班制度负责。
42. B
【解析】应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。
43.D
【解析】《工伤保险条例》规定,职工与用人单位的主张不一致时,由用人单位承担举证责任。
44.D
【解析】根据《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为:“对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的,公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”该题超纲。停工决定属于行政处罚,由行政机关执行。此题考查的是行政处罚的执行。
45.D
【解析】《安全生产法》规定,生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安全生产事故时,不立即组织抢救或者在事故调查期间擅离职守或者逃匿的,给予降职、撤职的处分,对逃匿的处15日以下拘留;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。题目中没有说逃匿,因此,不存在行政拘留。
46. B
【解析】超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的应当予以报废。
47.A
【解析】原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。
48.A
【解析】由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
49.D
【解析】承包人覆盖工程隐藏部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,有发包人承担由此增加的费用和延误的工期,并支付承包人合理的利润。
50.B
【解析】对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。此题考查的是承包单位违法行为应承担的责任。
51.C
【解析】国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。监理制度是主要基于弥补建设单位与施工企业之间严重的信息不对称缺陷而产生,因此建设单位与施工企业为不同单位时,应当依法委托监理单位。本题中,建设单位具备相应建筑业企业资质的,可自行施工。若建设单位与施工企业两者为同一单位时,并无委托监理单位弥补信息不对称的必要。若委托,则实质上构成了委托他人监管本人的情形,法理与逻辑上均存悖论。
52.C
【解析】建设单位收到竣工报告后,应组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。
53.D
【解析】当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
54.D
【解析】因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明发生法律效力的判决。裁定调解书的部分或者全部内容错误,损害其民事权益的,可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内,向做出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。
55.B
【解析】诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
56.B
【解析】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为,有权向同级人民法院提出检察建议。
57.D
【解析】合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。
58. C
【解析】当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。
59.A
【解析】法院调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力,效力与判决书相同。
60.C
【解析】对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,由申请人选择,可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议。则施工企业可向市人民政府或者省环保厅(局)申请行政复议。
 
二、多项选择题
 
61.ABCE
【解析】关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括:(1)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等资源项目;(2)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;(3)邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目;(4)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;(5)道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目;(6)生态环境保护项目;(7)其他基础设施项目。
62.ACD
【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审核、核准。项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门。
63.BDE
【解析】投标文件应当包括:(1)投标函即投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须之前附表的其他资料。
64.ABCD
【解析】使用伪造、编造的许可证;提供虚假的财务状况或者业绩,提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;提供虚假的信用状况;其他弄虚作假的行为。
65. ABD
【解析】不正当竞争行为包括:(1)投标人相互串通投标;(2)招标人与投标人串通投标;(3)投标人以行贿有段谋取中标;(4)投标人以低于成本的报价竞标;(5)投标人以他人名义或以其他方式弄虚作假骗取中标。
66.BCD
【解析】招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人,A项不选。在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判,E项不选。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任,C项正确。招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%,D项不选。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人,E项不选。
67. ABC
【解析】依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定,对中标结果造成实质性影响,且不能采取补救措施予以纠正的,招标、投标、中标无效,应当依法重新招标或者评标。
68. ABCE
【解析】《合同法》第二十五条承诺生效时合同生效,第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章是合同成立,第三十三条,当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书合同成立。
69.BCD
【解析】合同当事人违反合同义务,承担违约责任的种类主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等,由于本题未约定违约责任,E项不选。
70.ABE
【解析】建设工程无效施工合同的主要情形:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时,承包人非法转包。违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
71. DE
【解析】因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。
72.AC
【解析】承担违约责任的种类主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为,赔偿损失、支付违约金或定金等。
73. AC
【解析】用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。用人单位招用劳动者,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。
74.BDE
【解析】选项A项、C项属于用人为可以单方解除合同的情形。《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位的,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。
75.ABDE
【解析】施工作业人员应当享有的安全生产权利:(1)知情权和建议权;(2)安全防护用品获得全;(3)批评、检举、控告及拒绝违章指挥权;(4)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿权利;(6)请求民事赔偿权。
76.CE
【解析】事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。
77.CD
【解析】工程监理单位的安全责任有对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理、承担建设工程安全生产的监理责任。
78.ACDE
【解析】建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。
79.BCE
【解析】建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
80.ADE
【解析】狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
 

  • N-南京
  • N-南通
  • T-泰州
  • W-无锡
  • S-苏州
  • L-连云港
  • Y-扬州
学员心声

江如意

班次:造价员协议通过班  谢谢恒健教育VIP协议通过班...

李波

班次:二建机电全科通 过班 尊敬的恒健教育领导及老...

王爱民

工作是一个施展自己才能的舞台,我们寒窗苦读学来的知识,我...

李晓

班次:造价包过班 谁知道哪一方面有比较平坦的山坡,可以不用...

管小元

感谢信:成功的路上,因为有恒健老师的关心、耐心、细心教导...

马晓晴

过兵斩将 顺利pass  新年,新气象!新的一年,恒健人...

朱晓军

成功的花,人们只惊羡它当时的明艳。而当初它的芽儿,...

廖勇

2013年建造师考试也算是自己的第一次考试...

咨询电话:0513-5508 5528 或 400-8080-985           邮编:226000           
南通校地址:南通市工农路168号文峰大厦A座14楼(南通大饭店正南面)
南京总部地址:南京市新街口南京国际贸易中心27层
网站导航 sitemap